DOEPE 21/01/2017 -Fl. 20 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCIV• NÀ 15
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
21° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0278//2014-SEE CONTRATADA: PLINIO
CAVALCANTI LTDA. CNPJ/MF: 10.978.682/0001-65. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 71.778,74.
Data de assinatura: 16 de novembro de 2016
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
13° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0287/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
53.581,12. Data de assinatura: 15 de abril de 2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
14° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0287/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
20.727,03. Data de assinatura: 17 de maio de 2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
15° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0287/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
176.706,14. Data de assinatura: 15 de junho de 2016
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
16° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0287/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
261.126,36. Data de assinatura: 15 de julho de 2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
17° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0287/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
109.322,03. Data de assinatura: 01 de setembro de 2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
18° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0287/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
363.445,71. Data de assinatura: 03 de outubro de 2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ERRATA
Na Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 003/2017-I Processo
Nº 002/2017-I publicada no D.O.E. Nº 14, de 20/01/2017, pág. 16.
ONDE SE LÊ: Recife, 13 de janeiro de 2017. LEIA-SE: Recife, 12
de janeiro de 2017.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ERRATA DO 4º T.A - CT Nº 007/2015, PUBLICADO NO DOE,
Nº 242, NA PÁG. Nº 16, de 29/12/2016. CONTRATADA: LIBER
– CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ Nº
11.841.434/0001-30. Onde se lê: Data de Assinatura: 02/10/16
Leia-se: 30/09/16.
(F)
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Nº 18.275.089/0001-64, valor global de R$ 62.299,92 (sessenta
e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois
centavos). Processo adjudicado e homologado nesta data. Recife,
20.01.2017. Patricia de Lucena Farias – Pregoeira.
(F)
SECRETARIA DE JUSTIÇA E
DIREITOS HUMANOS
EXTRATO
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - SJDH. PARTES: SJDH
X EREM CLOTILDE OLIVEIRA. CELEBRAÇÃO: 05/01/2017.
VIGÊNCIA: 60 meses a partir da assinatura. OBJETO:
Constituição de rede social com compromisso de cooperar com
as Centrais de Apoio às Medidas e Penas Alternativas – CEAPAs,
objetivando a execução e o monitoramento das medidas e penas
alternativas. PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário
de Justiça e Direitos Humanos.
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - SJDH. PARTES: SJDH
X CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS AD CPTRA.
CELEBRAÇÃO: 28/12/2016. VIGÊNCIA: 60 meses a partir da
assinatura. OBJETO: Constituição de rede social com compromisso
de cooperar com as Centrais de Apoio às Medidas e Penas
Alternativas – CEAPAs, objetivando a execução e o monitoramento
das medidas e penas alternativas. PEDRO EURICO DE BARROS
E SILVA. Secretário de Justiça e Direitos Humanos.
CT N° 037/2016 - SJDH. Ata de Registro de Preços Nº 015.2016.
SAD.SJDH CONTRATADO: SINDICATO DAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO. OBJETO: Contratação da empresa “Sindicato
das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de
Pernambuco (URBANA/PE)”, especializada no carregamento
eletrônico de créditos de vale-transporte, englobando a emissão
de cartões novos e recarga, através de inexigibilidade, para
atender as demandas dos órgãos e entidades que integram o
Poder Executivo do Estado de Pernambuco e atuam na Região
Metropolitana do Recife. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). PEDRO EURICO DE
BARROS E SILVA - Secretário de Justiça e Direitos Humanos.
PROTOCOLO DE INTENÇÕES N ° 001/2016 - SJDH. PARTES:
SJDH X IBRAP – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO E
PLÁSTICO S/A. CELEBRAÇÃO: 09/06/2016. VIGÊNCIA: a partir
da data da assinatura 09/06/2016. OBJETO: Estabelecer vínculos
institucionais para a geração de 219 (duzentos e dezenove)
postos trabalho, já incluindo os reeducandos. PEDRO EURICO
DE BARROS E SILVA. Secretário de Justiça e Direitos Humanos.
(F)
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA EXECUTIVA DE
RESSOCIALIZAÇÃO
ERRATA
Na publicação no DOE do dia 20/01/2017, página 16, referente
ao Contrato Nº 033/2015. Contratada: CAMILO & GARCIA
TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME, onde se lê, Contratada: CAMELO
& GARCIA TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME, leia-se Contratada:
CAMILO & GARCIA TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME. Recife, 20 de
janeiro de 2017. Cícero Márcio de Souza Rodrigues. Secretário
Executivo de Ressocialização.
(F)
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA EXECUTIVA DE
RESSOCIALIZAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 041/2016. Contratada: C&J COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA ME. Objeto fornecimento de 70 freezers
horizontais em atendimento as necessidades das unidades
prisionais do Estado. Vigência: 12 meses, a contar da sua
assinatura 22/12/2016.
Valor Total: R$ 148.960,00. Nota de Empenho: 2016NE000455.
Origem: Processo Licitatório Nº 020.PE.07.2016. Modalidade:
Pregão Eletrônico Nº 07/2016. Recife, 22 de dezembro de
2016. CÍCERO MÁRCIO DE SOUZA RODRIGUES. Secretário
Executivo de Ressocialização.
(F)
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA EXECUTIVA DE
RESSOCIALIZAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADESÃO Nº 01/2017-CPL
A SAFI comunica que a SEFAZ/PE, com a devida autorização
da Justiça Federal de Primeiro Grau no Estado de Alagoas.
(órgão gerenciador), fez Adesão, na qualidade de “carona”, para
aquisição de 02 (duas) unidades do ITEM 04 da Ata de Registro
de Preços n° 003/2016, originada do Pregão Nº 004/2016 do
referido órgão. Empresa Detentora do Registro de Preço
do Item 04 - SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA –
CNPJ Nº 07.880.897/0001-34. ITEM 04 – 02 und – Driver LTO6
para tape library modular IBM TS3310, no valor unitário de R$
98.480,00, com o valor total de R$196.960,00. Amparo legal: art.
23 do Decreto Estadual Nº 42.530, de 22 de dezembro de 2015.
Recife, 20 de janeiro de 2017 – Marcelo José Mendonça de Sá Superintendente Administrativo e Financeiro.
(F)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016 - PL.023.PE.09/2016.
OBJETO: Aquisição de ESTESIOMETRO, INALADOR
HOSPITALAR E NEBULIZADOR para as Unidades Prisionais
do Estado de Pernambuco. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$
142.389,79 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e
nove reais e setenta nove centavos). DATA DE ABERTURA:
07.02.2017 às 11h(horário de Brasília). O Edital encontra-se
disponível no endereço eletrônico www.seres.pe.gov.br, no
Painel de Licitações ou ainda na Rua do Hospício, 751, Parque
13 de Maio, mediante a entrega de CD ou pen-drive. Recife, 20
de janeiro de 2017. Polyana Carina de Almeida Avellar Diniz,
Presidente/Pregoeira.
(F)
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DE LICITAÇÃO - ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2016 – PL Nº 48/2016. Serviços.
Locação de 02 (dois) containers, convertido em Posto de
Fiscalização e Refeitório-Copa, para o Posto Fiscal do Ibó da
SEFAZ. Empresa Adjudicatária: ULTR AMIX LTDA ME, CNPJ
SECRETARIA EXECUTIVA DE
RESSOCIALIZAÇÃO
de Raio x e Detectores de Metais (Raio x HS6040i, HS6030di,
HS5030s, detector SMD600 e similares), instalados nas
unidades prisionais. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$
300.000,00 (trezentos mil, reais). DATA DE ABERTURA:
09.02.2017 às 11h(horário de Brasília). O Edital encontrase disponível no endereço eletrônico www.seres.pe.gov.br,
no Painel de Licitações ou ainda na Rua do Hospício, 751,
Parque 13 de Maio, mediante a entrega de CD ou pen-drive.
Recife, 20 de janeiro de 2017. Polyana Carina de Almeida
Avellar Diniz, Presidente/Pregoeira.
(F)
DE PREÇOS POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES PARA
EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ATENDIDOS NAS
UNIDADES HOSPITALARES, PROGRAMAS ESPECIAIS,
COMPONENTE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E
DEMANDAS JUDICIAIS. Fica registrado o seguinte preço:
AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA – LOTE 1-A
1-B e 2-A 2-B no valor unitário para o respectivo item R$ 35,75,
perfazendo um valor global de R$ 5.090.400,00. Recife,
20 de Janeiro de 2017. Silvana Maria Silva Vasconcelos –
Presidente CPLME/SES.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE – SEMAS/PE
GERÊNCIA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATOS DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS E
ADITIVOS /SEMAS/PE
Segundo T.A ao Contrato Nº 004/2016. CONTRATADA:
Diniz J. de A. Lins Engenharia Civil - EPP. CNPJ Nº
19.367.352/0001-08. Objeto: Prorrogação do prazo de
execução do objeto contratual por mais 90 (noventa) dias
e de vigência por 180 (cento e oitenta) dias no período de
01/01/2017 a 30/06/2017. Recife, 20.01.2017.
Terceiro T.A ao Contrato Nº 002/2015. CONTRATADA: Parvi
Locadora Ltda. CNPJ Nº 08.228.146/0001-09. Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência do contrato na cláusula quarta
por mais 12 (doze) meses no período de 21/12/2016 até o dia
20/12/2017. Recife, 20.01.2017.
Primeiro T.A ao Contrato Nº 002/2016. CONTRATADA: Maná
Recife EIRELI-EPP. CNPJ Nº 21.288.270/0001-10. Objeto:
Alteração da cláusula terceira do contrato para permitir o
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do
contrato. Recife, 20.01.2017.
Termo de Distrato de Permissão Remunerada de Uso Nº 001/2016.
PERMISSIONÁRIO: José Ferreira dos Santos Neto. CPF Nº
385.497.864-20. O Permitente concorda em receber o Quiosque,
Lote Nº 02 do PEDI quitado no ato de assinatura do distrato o valor
relativo ao mês de dezembro de 2016 e demais encargos já que a
manifestação de rescisão de contrato foi feita pelo Permissionário
em 22/12/2016. Recife, 20.01.2017.
(F)
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE – SEMAS/PE
GERÊNCIA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATOS DOS CONTRATOS,
CONVÊNIOS E ADITIVOS /SEMAS/PE
Quarto T.A ao Contrato Nº 026/2014 CONTRATADA: Versailes
Locação de Automóveis EIRELI. CNPJ Nº 02.723.976/0001-18.
Objeto: Alteração da Cláusula Quinta do contrato para permitir
a prorrogação da sua vigência no período de 24/11/2016 a
23/11/2017. Recife, 20.01.2017.
(F)
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA,
TRABALHO E QUALIFICAÇÃO - SEMPETQ
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
RECONHEÇO e RATIFICO a Dispensa de Licitação Nº 001/2017
– Processo Nº 001/2017 - CEL, fundamentada no Art. 24 inc. V da
Lei Federal Nº 8.666/93, vista do Relatório da Comissão Especial
de Licitação – CEL e visto Parecer da Assessoria Jurídica cujo
objeto é o FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL
SEM GÁS, através da empresa: DURANDO & OLIVEIRA LTDA.,
CNPJ Nº 04.300.222/0001-80, no valor total de R$ 5.250,00
(cinco mil e duzentos e cinqüenta reais). Recife, 18/01/2017.
Ângella Mochel de Souza Neto - Secretária Executiva de
Trabalho e Qualificação
(F)
SECRETARIA DA MULHER
EXTRATOS
PROTOCOLO DE INTENÇÕES Nº 020/2016.Criação, implantação
e funcionamento de um núcleo de estudos e formação em gênero
e enfrentamento à violência contra mulher. Partícipe: EREM
JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHO. CNPJ:10.572.071/145005 Vigência:03 (três) anos a partir da assinatura. Assinatura:
20/12/2016. Recife, 19/01/2017. Silvia Cordeiro – Secretária da
Mulher.
PROTOCOLO DE INTENÇÕES Nº 085/2016. Criação, implantação
e funcionamento de um núcleo de estudos e formação em gênero
e enfrentamento à violência contra mulher. Partícipe:EREM
RODOLFO AURELIANO. CNPJ:10.572.071/2105-16. Vigência: 03
(três) anos a partir da assinatura. Assinatura: 30/12/2016. Recife,
19/01/2017. Silvia Cordeiro – Secretária da Mulher.
(F)
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS – CPLME
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – CPLME/NÍVEL
CENTRAL, nos termos que dispõem as Leis 8.666/93 e
10.520/02 e em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico
para Registro de Preços Nº 158/2016, referente ao
processo Nº 277.2016.CPLME.PE.158, resolve REGISTRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016 - PL.024.PE.10/2016.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva para equipamentos
Recife, 21 de janeiro de 2017
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – CPLME/NÍVEL
CENTRAL, nos termos que dispõem as Leis 8.666/93 e 10.520/02
e em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços Nº 159/2016, referente ao processo Nº
278.2016.CPLME.PE.159, resolve REGISTRO DE PREÇOS
POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES PARA EVENTUAL
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A
DEMANDA DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES
HOSPITALARES, PROGRAMAS ESPECIAIS, COMPONENTE
DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DEMANDAS JUDICIAIS.
Fica registrado o seguinte preço: ELI LILLY DO BRASIL LTDA –
LOTE 8-A e 8-B no valor unitário para o respectivo item R$ 27,49,
perfazendo um valor global de R$ 274.900,00. Recife, 20 de
Janeiro de 2017. Silvana Maria Silva Vasconcelos – Presidente
CPLME/SES.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – CPLME/NÍVEL
CENTRAL, nos termos que dispõem as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e
em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico para Registro de
Preços Nº 191/2016, referente ao processo Nº 356.2016.CPLME.
PE.191, resolve REGISTRO DE PREÇOS POR UM PERÍODO
DE 12(DOZE) MESES PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES
ATENDIDOS NAS UNIDADES HOSPITALARES, PROGRAMAS
ESPECIAIS, COMPONENTE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
E DEMANDAS JUDICIAIS. Fica registrado o seguinte preço:
E.M.S S/A – ITEM 03 no valor unitário para o respectivo item R$
7,21, perfazendo um valor global de R$ 3.846.679,20. Recife, 20
de Janeiro de 2017. Silvana Maria Silva Vasconcelos – Presidente
CPLME/SES.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – CPLME/NÍVEL
CENTRAL, nos termos que dispõem as Leis 8.666/93 e
10.520/02 e em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico
para Registro de Preços Nº 201/2016, referente ao processo Nº
375.2016.CPLME.PE.201, resolve REGISTRO DE PREÇOS
POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES PARA EVENTUAL
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A
DEMANDA DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES
HOSPITALARES, PROGRAMAS ESPECIAIS, COMPONENTE
DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DEMANDAS JUDICIAIS.
Fica registrado o seguinte preço: EXPRESSA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA – ITEM 04 no valor unitário para
o respectivo item R$ 1,29, perfazendo um valor global de R$
204.962,94. Recife, 20 de Janeiro de 2017. Silvana Maria Silva
Vasconcelos – Presidente CPLME/SES.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – CPLME/NÍVEL
CENTRAL, nos termos que dispõem as Leis 8.666/93 e
10.520/02 e em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico
para Registro de Preços Nº 257/2016, referente ao processo Nº
474.2016.CPLME.PE.257, resolve REGISTRO DE PREÇOS
POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES PARA EVENTUAL
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A
DEMANDA DE PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES
HOSPITALARES, PROGRAMAS ESPECIAIS, COMPONENTE
DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DEMANDAS JUDICIAIS.
Fica registrado o seguinte preço: EXPRESSA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA – ITEM 06 e 08 no valor unitário para
o respectivo item R$ 25,23 e R$ 23,87, perfazendo um valor global
de R$ 1.762.380,36. Recife, 20 de Janeiro de 2017. Silvana Maria
Silva Vasconcelos – Presidente CPLME/SES.
(F)
SECRETARIA DE SAÚDE DO
ESTADO DE PERNAMBUCO
COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DE MATERIAIS – CPLM
AVISO DE ATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
PROC. N° 520/2016 - PE. Nº 280/2016 - OBJ: PREGÃO
ELETRONICO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA
DIETA ENTERAL OU ORAL E EQUIPO, PARA ATENDER
PACIENTES CONTEMPLADOS COM AÇÕES JUDICIAIS.
Por ter proposto o menor preço por ITEM, a empresa: CL
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA-EPP Item: 1 e 2, perfazendo o valor total para os
respectivos itens R$ 36.635,64 (Trinta e seis mil,seiscentos
e trinta e cinco reais,sessenta e quatro centavos); Recife, 20
de janeiro de 2017. Maria Eulília Ferraz Novaes - Presidente/
Pregoeira da CPLM/SES/PE.
(F)
Polícia Militar
190