DOEPE 03/03/2016 -Fl. 30 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
30 - Ano XCIII • NÀ 40
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.401.969/000174. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
101.480,62. Data de assinatura: 11 de dezembro de 2015.
(F)
9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0276//2014-SEE CONTRATADA: PROCESSO
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213/0001-06. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 272.274,98.
Data de assinatura: 20 de novembro de 2015.
(F)
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0165/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA
TORREÃO
VILLARIM.
CNPJ/MF:
41.203.514/0001-21. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e
de sua execução por mais 30 dias, com vigência no período de
30/04/2016 à 29/05/2016 e execução no período 01/01/2016 à
30/01/2016. Data de assinatura: 21 de dezembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.401.969/000174. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
109.911,11. Data de assinatura: 20 de julho de 2015.
(F)
10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0276//2014-SEE CONTRATADA: PROCESSO
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213/0001-06. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 104.103,13.
Data de assinatura: 21 de dezembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.401.969/000174. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
14.112,93. Data de assinatura: 20 de agosto de 2015.
(F)
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0278//2014-SEE CONTRATADA: PLINIO
CAVALCANTI LTDA. CNPJ/MF: 10.978.682/0001-65. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 58.265,03.
Data de assinatura: 20 de julho de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.401.969/000174. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
98.067,05. Data de assinatura: 15 de outubro de 2015.
(F)
6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0278//2014-SEE CONTRATADA: PLINIO
CAVALCANTI LTDA. CNPJ/MF: 10.978.682/0001-65. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 182.279,95.
Data de assinatura: 20 de agosto de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.401.969/000174. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
27.550,90. Data de assinatura: 16 de novembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.401.969/000174. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
101.480,62. Data de assinatura: 11 de dezembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0276//2014-SEE CONTRATADA: PROCESSO
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213/0001-06. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 24.218,62.
Data de assinatura: 20 de maio de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0276//2014-SEE CONTRATADA: PROCESSO
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213/0001-06. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 16.836,19.
Data de assinatura: 22 de junho de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0276//2014-SEE CONTRATADA: PROCESSO
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213/0001-06. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 77.319,43.
Data de assinatura: 20 de julho de 2015.
(F)
7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0278//2014-SEE CONTRATADA: PLINIO
CAVALCANTI LTDA. CNPJ/MF: 10.978.682/0001-65. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 112.903,16.
Data de assinatura: 21 de setembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0278//2014-SEE CONTRATADA: PLINIO
CAVALCANTI LTDA. CNPJ/MF: 10.978.682/0001-65. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 138.322,14.
Data de assinatura: 21 de outubro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0278//2014-SEE CONTRATADA: PLINIO
CAVALCANTI LTDA. CNPJ/MF: 10.978.682/0001-65. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 155.900,38.
Data de assinatura: 01 de novembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0278//2014-SEE CONTRATADA: PLINIO
CAVALCANTI LTDA. CNPJ/MF: 10.978.682/0001-65. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 52.023,77.
Data de assinatura: 30 de dezembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0168/2014-SEE
CONTRATADA:
LATACHE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA. CNPJ/MF:
10.996.627/0001-06. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e
de sua execução por mais 60 dias, com vigência no período de
19/04/2016 à 17/07/2016 e execução no período 21/12/2016 à
18/02/2016. Data de assinatura: 01 de dezembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0276//2014-SEE CONTRATADA: PROCESSO
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213/0001-06. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 24.218,62.
Data de assinatura: 20 de maio de 2015.
(F)
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0165/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA
TORREÃO
VILLARIM.
CNPJ/MF:
41.203.514/0001-21. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e
de sua execução por mais 90 dias, com vigência no período de
31/01/2016 à 29/04/2016 e execução no período 03/10/2015 à
31/12/2015. Data de assinatura: 30 de setembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0276//2014-SEE CONTRATADA: PROCESSO
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213/0001-06. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 105.836,89.
Data de assinatura: 22 de setembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0165/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA
TORREÃO
VILLARIM.
CNPJ/MF:
41.203.514/0001-21. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e
de sua execução por mais 30 dias, com vigência no período de
30/04/2016 à 29/05/2016 e execução no período 31/01/2016 à
29/02/2016. Data de assinatura: 29 de janeiro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0168/2014-SEE
CONTRATADA:
LATACHE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA. CNPJ/MF:
10.996.627/0001-06. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual
e de sua execução por mais 210 dias, com vigência no período
de 24/01/2016 à 20/08/2016 e execução no período 26/09/2015 à
22/04/2016. Data de assinatura: 17 de setembro de 2015.
(F)
3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA
N°
0165/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA
TORREÃO
VILLARIM.
CNPJ/MF:
41.203.514/0001-21. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do
Contrato para possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor
total de R$ 31.895,44. Data de assinatura: 06 de setembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0276//2014-SEE CONTRATADA: PROCESSO
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213/0001-06. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 309.233,50.
Data de assinatura: 20 de outubro de 2015.
(F)
4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA
N°
0165/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA
TORREÃO
VILLARIM.
CNPJ/MF:
41.203.514/0001-21. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do
Contrato para possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor
total de R$ 68.112,53. Data de assinatura: 22 de dezembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CPLOSE
AVISO DE LICITAÇÃO
PL.006.2016.CC.005.2016. OBJETO: Construção e implantação
de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA e cobertura
padrão FNDE – ETAPA 05: LOTE 09 e LOTE 10. VALOR: R$
9.776.018,50. DATA DE ABERTURA: 07/04/2016 às 14:00 h. O
Edital encontra-se disponível no Painel de Licitações no endereço
www.licitacoes.pe.gov.br.
PL.007.2016.CC.006.2016. OBJETO: Construção e implantação
de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA e cobertura padrão
FNDE – ETAPA 06: LOTE 11, LOTE 12 e LOTE 13. VALOR: R$
7.504.400,43. DATA DE ABERTURA: 08/04/2016 às 14:00 h. O
Edital encontra-se disponível no Painel de Licitações no endereço
www.licitacoes.pe.gov.br.
PL.008.2016.CC.007.2016. OBJETO: Construção e implantação
de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA e cobertura
padrão FNDE – ETAPA 07: LOTE 14 e LOTE 15. VALOR: R$
8.333.578,81. DATA DE ABERTURA: 12/04/2016 às 14:00 h. O
Edital encontra-se disponível no Painel de Licitações no endereço
www.licitacoes.pe.gov.br.
PL.009.2016.CC.008.2016. OBJETO: Construção e implantação
de QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA e cobertura
padrão FNDE – ETAPA 08: LOTE 16 e LOTE 17. VALOR: R$
8.400.868,28. DATA DE ABERTURA: 13/04/2016 às 14:00 h. O
Edital encontra-se disponível no Painel de Licitações no endereço
www.licitacoes.pe.gov.br.
Recife, 01 de março de 2016.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA
N°
0168/2014-SEE
CONTRATADA:
LATACHE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA. CNPJ/MF:
10.996.627/0001-06. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do
Contrato para possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor
total de R$ 93.639,40. Data de assinatura: 01 de outubro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0233/2014-SEE CONTRATADA: N.B
CONSTRUÇÕES. CNPJ/MF: 00.721.895/0001-53. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 110.803,36.
Data de assinatura: 01 de dezembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0233/2014-SEE CONTRATADA: N.B
CONSTRUÇÕES. CNPJ/MF: 00.721.895/0001-53. Objeto: Constitui
objeto deste aditamento, o acréscimo de 8,97% aproximadamente,
nas obras e serviços de engenharia correspondente ao valor R$
123.147,18 sobre o valor inicial do contrato, conforme planilha
orçamentária parte integrante e complementar deste instrumento.
Data de assinatura: 19 de dezembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
01° TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE OBRAS E
SERVIÇO DE ENGENHARIA N° 0233/2014-SEE CONTRATADA:
N.B CONSTRUÇÕES. CNPJ/MF: 00.721.895/0001-53. Objeto:
Constituem objeto deste Termo de Rerratificação a retificação das
seguintes cláusulas e instrumento jurídico:
a) Rerratificação da cláusula primeira do 2° Termo Aditivo.
b) Rerratificação da cláusula primeira do 3° Termo Aditivo.
c) Rerratificação da cláusula primeira do 5° Termo Aditivo.
Data de assinatura: 18 de dezembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0233/2014-SEE CONTRATADA: N.B
CONSTRUÇÕES. CNPJ/MF: 00.721.895/0001-53. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais
30 dias, com vigência no período de 05/05/2016 à 03/06/2016
e execução no período 06/01/2016 à 04/02/2016. Data de
assinatura: 14 de dezembro de 2015.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0233/2014-SEE CONTRATADA: N.B
CONSTRUÇÕES. CNPJ/MF: 00.721.895/0001-53. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais
45 dias, com vigência no período de 04/06/2016 à 18/07/2016 e
execução no período 05/02/2016 à 2003/2016. Data de assinatura:
03 de fevereiro de 2015.
(F)
FRANCIMILTON DOS SANTOS
Presidente da CPLOSE
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PL Nº 003/2016 – P.E. Nº 003/2016. Objeto: FRP para aquisição
de ar condicionado. Recebimento de propostas até: 15/03/2016
às 10h00. Início da disputa de Preços: 15/03/2016 às 10h10.
(Horário de Brasília). Edital disponível no site sites: www.compras.
pe.gov.br e www.licitacoes.pe.gov.br, a partir desta publicação.
Recife, 02 de março de 2016.Sandra Maria Pavão Leite.
Pregoeira / CPLMSG-I.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CPLOSE
AVISO DE LICITAÇÃO
PL.010.2016.CC.009.2016. OBJETO: Construção da ESCOLA
NOVA DE PARANATAMA com construção de quadra coberta,
localizada no município de Paranatama-PE. VALOR: R$
5.509.424,31. DATA DE ABERTURA: 14/04/2016 às 14:00 h. O
Edital encontra-se disponível no Painel de Licitações no endereço
www.licitacoes.pe.gov.br.
PL.011.2016.CC.010.2016. OBJETO: Construção da ESCOLA
JOÃO DE DEUS com construção de quadra coberta, localizada
no município de Petrolina-PE. VALOR: R$ 4.758.701,25. DATA
DE ABERTURA: 15/04/2016 às 14:00 h. O Edital encontra-se
disponível no Painel de Licitações no endereço www.licitacoes.
pe.gov.br.
PL.012.2016.CC.011.2016. OBJETO: Construção da ESCOLA
NOVA DE SANTA FILOMENA com construção de quadra coberta,
localizada no município de Santa Filomena-PE. VALOR: R$
5.275.206,06. DATA DE ABERTURA: 19/04/2016 às 14:00 h. O
Edital encontra-se disponível no Painel de Licitações no endereço
www.licitacoes.pe.gov.br.
PL.013.2016.CC.012.2016. OBJETO: Construção da ESCOLA
SÃO GONÇALO com construção de quadra coberta, localizada
no município de Petrolina-PE. VALOR: R$ 4.463.306,79. DATA
DE ABERTURA: 20/04/2016 às 14:00 h. O Edital encontra-se
disponível no Painel de Licitações no endereço www.licitacoes.
pe.gov.br.
Recife, 02 de março de 2016.
FRANCIMILTON DOS SANTOS
Presidente da CPLOSE
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PE
ARP Nº 80/2015 - 2ª Publicação – PL. n° 002.2015-CPL I. PE.
N° 002 resolve publicar o preço registrado visando a eventual
aquisição de material didático para as turmas de educação
de Jovens e Adultos do Campo. Empresa vencedora: V.T.A
MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, CNPJ: 16.667.433/000135. Valor total da ARP R$ 37.747,26 Vigência: 03/12/2015 a
02/12/2016. - EDNALDO ALVES DE MOURA JÚNIOR - Secretário
Executivo de Administração e Finanças.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
Recife, 3 de março de 2016
CONSULTA PÚBLICA
CONSULTA PÚBLICA 10/2016 Objeto: ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA ATRAVÉS DE
CONVÊNIO PARA Promover e realizar a VIII Copa Pernambucana
de Bandas e Fanfarras, incentivando a prática da atividade
artística e musical no contexto educacional, social, comunitário
e de cidadania procurando resgatar valores musicais, cívicos e
éticos nas corporações musicais de vários municípios do Estado
de Pernambuco, de acordo com as especificações e quantitativos
definidos no Plano de Trabalho. Prazo de envio de cotações: 5
(cinco) dias úteis, a partir da data desta publicação. Especificações
para cotação constantes no site www.licitacoes.pe.gov.br (órgão
licitante - SEE; comissão: CPLMSG I; modalidade: Consulta
Pública). INF.: Enviar propostas por e-mail para: Thais Batalha,
geame.see@gmail.com Gestora de Análise de Mercado.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ERRATA
A PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
E FINANCEIRA Nº 010/2015. CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO
JUNIOR ACHIEVEMENT DE PERNAMBUCO. Prazo: Onde se lê
28/12/2015 a 30/12/2018, leia-se 29/12/2015 a 30/12/2018. Data
de assinatura: Onde se lê 28/12/2015, leia-se 29/12/2015
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0278//2014-SEE CONTRATADA: PLINIO
CAVALCANTI LTDA. CNPJ/MF: 10.978.682/0001-65. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 58.265,03.
Data de assinatura: 20 de julho de 2015.
(F)